Примерный договор на реставрацию книг

Примерный договор на реставрацию книг

Нужно отметить, что типового договора на реставрацию автомобиля не существует, в виду того что старинное транспортное средство является достаточно уникальным объектом. Важные условия договора определяются как целями, так и степенью реставрации. Например, дополнительные условия могут быть продиктованы требованиями аутентичности при восстановлении утраченных в процессе эксплуатации узлов и агрегатов.

Ниже приводится примерная форма документа.

ДОГОВОР № ____
на оказание услуг по проведению ремонтно-восстановительных (реставрационных) работ

«___» ____________ 201__ г. г. Новосибирск

Реставрациоонная автомобильная компания «_______________», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и _________________________ (паспорт серия ___ № ____, выдан __________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Исполнителем Заказчику услуг по реставрации транспортного средства, именуемого в дальнейшем «Объект».
1.2. Настоящий Договор регламентирует общие принципы взаимодействия Сторон, их обязанности и ответственность, возникающие в ходе исполнения предмета настоящего Договора.
1.3. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по проведению ремонтно-восстановительных (реставрационных) работ Объекта __________________________ (марка, модель, год выпуска транспортного средства, государственный регистрационный номер (при наличии) и пр.)

2. Права и обязанности Сторон
2.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется:
2.1.1. Составить примерную смету на проведение работ по Объекту с учетом пожеланий Заказчика и на основе своих рекомендаций. Составленную примерную смету работ предоставить и согласовать с Заказчиком.

Примечание: Как правило, согласованная и утвержденная Заказчиком смета работ не является платежным документом, при этом в соответствии с условиями договора, она может выступать в качестве неотъемлемой его части.

2.1.2. Согласовать с Заказчиком условия и сроки выполнения реставрационных работ и систему финансирования работ по Объекту.
2.1.3. Принять от Заказчика Объект с оформлением Акта приема-передачи Объекта в срок до 5 рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
2.1.4. В полном объеме и с надлежащим качеством выполнить указанные в смете работы и передать Заказчику Объект по Акту сдачи-приемки.

Примечание: Мы не приводим дальнейшие разделы договора, типичные для документов, регламентирующих отношения Заказчика с Исполнителем.

Отметим только, что изначально невозможно предусмотреть все работы, необходимые для качественной реставрации автомобиля. Поэтому в договоре необходимо прописать условия по согласованию и финансированию дополнительных работ, необходимость выполнения которых может возникать в ходе реставрационного процесса.

Приложение № 2 Договор на выполнение реставрационных работ

на выполнение реставрационных работ

именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице _____________________________

действующего на основании ___________________________________________

и Специализированная научно-реставрационная производственная организация /наименование/, именуемая в дальнейшем «Подрядчик» в лице

____________________________ действующего на основании положения о

СНРПМ, заключили между собой договор на реставрационные работы в 19__году:

1. Заказчик сдает, а подрядчик принимает на себя выполнение

Читать еще:  Документы для регистрации перехода права собственности

работ по реставрации ________________________________________________

2. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные договором реставрационные работы в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и сдать заказчику в установленные договором сроки работы согласно календарному плану производства работ.

3. Стоимость всех поручаемых подрядчику по настоящему договору

работ определяется в сумме ____________________________________

4. Расчеты между заказчиком и подрядчиком за выполненные работы производятся ежемесячно по актам приемки работ /ф. 2в/, через фиксирующий банк согласно счет-платежному требованию подрядчика.

5. Подрядчик, выявивший в процессе реставрации объекта работы, не уточненные в смете, уточняет их объем и сообщает об этом заказчику. По получении такого сообщения заказчик должен в 15-дневный срок решить вопрос о включении этих работ в исполнительную смету и об оплате их согласно актам приемки выполненных работ.

6. Взаимоотношения сторон при выполнении договора регулируются общими нормами гражданского законодательства, настоящим договором и особыми условиями к нему, а также Инструкцией о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания и реставрации недвижимых памятников истории и культуры, утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 13.05.86, № 203 по согласованию с Госстроем СССР.

7. Разногласия, возникшие при заключении и расторжении договора, размешаются сторонами в соответствии с Положением о порядке предъявления и рассмотрения претензий предприятиями, организациями и учреждениями и урегулировании разногласий по хозяйственным договорам, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 17.10.73 № 758.

8. Расчетные счета сторон:

Настоящий договор составлен в 4-х экз.: по два экз. для каждой стороны.

1. Особые условия 2. Перечень объектов и календарный план реставрации

3. Справка заказчика об обеспечении финансирования работ по договору

5. Утверждённый проект реставрации или срока его выдачи подрядчику

6. Акт технического состояние памятника и дефектная ведомость с перечнем намеченных работ

7. Перечень материалов и сроки их передачи подрядчику заказчиком.

Приложение к договору № ____________

к подрядному договору № ________от » «____________19__г.

заключенному между ______________________________________________

1. «Заказчик» передает «Подрядчику» до начала реставрационно-консервационных работ разрешение государственных органов охраны памятников истории и культуры на производство работ.

2. В 10-дневный срок по подписании договора «Заказчик» передает «Подрядчику» объемы работ на текущий год, согласованные с автором проекта и государственными органами охраны памятников истории и культуры.

3. На реставрируемом объекте пожарная и сторожевая охрана осуществляется силами «Заказчика».

4. Вся необходимая техническая документация, согласованная с государственными органами охраны памятников истории и культуры, передается «Заказчиком» «Подрядчику» в количестве 3 экземпляров.

5. «Заказчик» в сроки, обеспечивающие производство работ, передает «Подрядчику» материалы или фонды на них. Количество передаваемых материалов и сроки передачи их указываются в приложении к договору.

6. «Заказчик» предоставляет «Подрядчику» на каждом объекте подводку магистральных линий: осветительной и силовой электропроводки, водопровода, канализации, газа, телефона и разрешение на пользование ими. Оплата за пользование электроэнергией, телефоном, водой, газом производится «Подрядчиком» по ценам, установленным для г.Москвы.

Читать еще:  Если ездить без прав после лишения какой штраф

7. «Заказчик» обязан предоставить «Подрядчику» на время производства консервационно-реставрационныx работ помещение для складирования материалов, помещение для раздевалки, обогрева и принятия пищи специалистам.

8. «Заказчик» своими силами устанавливает строительные леса на объекте для производства работ по живописи. При устройстве лесов до 4-х метров «Подрядчик» по акту принимает леса у «Заказчика» с представлением акта приемки «Подрядчику».

9. При производстве консервационно-реставрационных работ «Заказчик» обеспечивает поддержание в памятнике нормального температурно-влажностного режима. В случае нарушения режима «Подрядчик» прекращает консервационно-реставрационные работы по живописи.

10. «Подрядчик» приступает к работе по реставрации живописи по представлении «Заказчиком» акта строительной готовности памятника.

11. При проведении реставрационных работ, требующих командирования специалистов, «Заказчик» обеспечивает «Подрядчику» проживание специалистов в гостинице или благоустроенное помещение.

12. При задержке «Заказчиком» подписания акта приемки выполненных работ /ф.2в/ свыше 3-х дней со дня получения его на подпись. «Подрядчик» вправе приостановить работы на объекте до представления заказчиком подписанного акта или до разрешения спорных вопросов в установленном порядке. В случае систематических задержек актов «Подрядчик» в праве возбудить вопрос о расторжении договора.

Образец договора оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели, заключаемый между юридическими лицами.

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;

2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;

2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;

2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;

2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;

2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;

2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

Читать еще:  До какого времени нужно заполнить декларацию по продажеи покупки квартиры

3.2.1. В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора.

3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере % от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней.

4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде .

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector