Договор на поставку шин и дисков

Типовой образец договора купли-продажи автошин

Для кого-то продажа шин – это несерьезная процедура, которая не станет требовать особого подхода, соблюдения различных деталей и аспектов. Здесь дела обстоят иначе, изучая внимательно договор, можно понять суть его в том, что одна сторона обязуется передать другой стороне товар.

Продавец – это физическое или юридическое лицо, одним словом в качестве продавца может выступать и организация, и индивидуальный предприниматель. Документ считается завершенным, грамотно оформленным с момента, когда осуществлена оплата товара. В качестве подтверждения выступает товарный чек или иной документ.

Договор можно заключить, как в устной, так и в письменной форме, здесь все зависит от пожеланий сторон.

Образец типового договора купли-продажи автошин

Если не возникает никаких факторов, запрещенных законом, то договор будет считаться заключенным с того момента, когда продавец выдает покупателю кассовый или товарный чек. Но если у покупателя нет тех или иных документов, то это не является поводом для лишения его возможности, в случае необходимости ссылаться на свидетельские показания.

Это и приводит к тому, что документ можно оформлять в устной форме, здесь нет особых ограничений. Покупатель в свою очередь предоставляет покупателю важную информацию о товаре.

Сюда относятся такие сведения, как:

  • наименование технического регламента;
  • основные потребительские свойства товара;
  • место изготовления товара, его цена;
  • срок службы, годность, гарантийный срок;
  • необходимо указать адрес, полное фирменное наименование изготовителя.

Важно отметить, что каждый из перечисленных пунктов, которые встречаются в подобных договорах, играют важнейшую роль. Таким образом, следует внимательно ознакомиться с ними, вникнуть и понять смысл, чтобы избежать лишних проблем в дальнейшем.

Если что-то становится непонятным, то всегда можно обратиться к юристам, они проконсультируют по любому интересующему вопросу, давая развернутые ответы. Так стороны смогут защитить себя от мошеннических действий.

Обязанности покупателя по договору купли-продажи автошин

Покупатель должен осуществить оплату за приобретенный товар в полном размере, причем по той цене, которая и была объявлена продавцом. Если договор предусматривает предварительную оплату товара, и это не было сделано в указанный срок, то такое действие можно считать отказом покупателя от исполнения данного договора.

Покупатель в свою очередь может осуществить оплату товара в любое время, естественно в пределах того периода, который будет указан в договоре.

Часто на практике приходится сталкиваться с иной ситуацией, поэтому желательно прописать все необходимые пункты в договоре. Таким образом, если продавец так и не получил своих денег, то он имеет право обратиться за помощью в суд.

Обязанности продавца по договору купли-продажи автошин

Продавец обязан передать определенный товар покупателю:

  • причем это должно происходить в определенном месте, со всеми необходимыми документами;
  • в согласованном количестве и ассортименте, в надлежащей и соответствующей упаковке;
  • установленного качества.

Как выглядит договор купли-продажи погрузчика?

Как выглядит упрощенный договор купли-продажи автомобиля, смотрите тут.

Если покупатель заметил, что товар не соответствует вовсе тому качеству, о котором было ранее сказано, то он имеет право отказаться от товара и расторгнуть договор.

Продавец должен предъявить покупателю необходимую информацию о товаре. Кроме этого, сюда относится и информация, которая и касается специальных правил использования товара, его хранения.

Как уже было сказано, обычно такой договор составляется строго в устной форме. Но если одна из сторон желает заверить его у нотариуса, то здесь не возникает никаких ограничений, сделать это проще простого. Что касается наиболее распространенного способа розничной торговли, то это через прилавок.

Это устная форма данного договора, т.е. типичная и распространенная сделка, где момент ее совершения и исполнения станут совпадать. Теперь необходимо детально изучить договор, ознакомиться со всеми его пунктами, чтобы понять какие права присуще каждой из сторон.

Следует понимать, в каких конкретных случаях есть возможность расторгнуть договор, в каких случаях делать это запрещено. Только так договор может быть оформлен правильным образом, а сделка считаться завершенной, соответственно она станет иметь юридическую силу.

Образец договора поставки автомобильных шин, заключаемый между юридическими лицами.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора поставлять по заявкам (заказам) Покупателя автомобильные шины (далее именуемые «Товар») в соответствии с согласованным перечнем (Приложение №1).

Читать еще:  Как подать на развод дистанционно по почте

1.2. Поставщик обязуется при заключении Договора предоставить Покупателю действующий прайс-лист на Товар, с указанием наименования Товара, его характеристик (производитель, марка, качество и пр.) и цены Товара.

1.3. В период действия настоящего договора Поставщик не вправе вносить изменения в прайс-лист в части цены Товара.

2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Наименование Товара, цена единицы, количество Товара и общая сумма Договора, требования к качеству и комплектности Товара определяются Поставщиком по согласованию с Покупателем и отражаются в утвержденном Сторонами заказе, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №2). Заказ оформляется не менее чем на единицы товара. Заказ подписывается уполномоченными представителями Сторон и скрепляется печатями. При необходимости Стороны вправе в заказе согласовать также иные условия.

2.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, технических регламентов РФ и подтверждаться сертификатами или другими документами, определяющими качество Товара.

2.3. Поставщик обязуется передать Товар Покупателю согласно «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утверждены постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. П-6) и «Инструкции о порядке приемки продукции производственного назначения и товаров народного потребления по качеству» (Утверждены Постановлением Госарбитража СССР ОТ 25.04.1966 г. № П-7).

2.4. Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Покупателю относящиеся к нему документы (товарные накладные, счет-фактура, акт приема-передачи, копии сертификатов или иных документов, определяющих качество Товара).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Осуществлять поставки Товара в течение рабочих дней с даты согласования заказа, если иные сроки, не установлены сторонами договора в заказе на поставку. Датой поставки Товара является дата доставки Товара Покупателю.

3.1.2. Немедленно извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара.

3.1.3. Поставлять Товар надлежащего качества.

3.1.4. Осуществлять доставку Товара в адрес Покупателя. Стоимость доставки включена в стоимость Товара.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечивать приемку Товара.

3.2.2. Оплачивать приобретаемый Товар в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре.

3.3. Покупатель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора, в случае, если 1/4 Товара хотя бы одной партии окажется ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, а также неоднократного нарушения сроков поставки. Покупатель также вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случае изменения Поставщиком цен на Товар.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата Товара производится Покупателем на основании счета Поставщика. Срок оплаты банковских дней с даты поставки Товара.

4.2. Поставщик вправе не производить отгрузку Товара по соответствующему заказу, если к дате очередной отгрузки за Покупателем будет числиться задолженность по предыдущим отгрузкам. В этом случае надлежащей датой отгрузки соответствующей партии Товара будет считаться следующий рабочий день после погашения Поставщиком соответствующей задолженности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору и представить соответствующий документ компетентного органа.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры по настоящему Договору Стороны будут по возможности решать путем переговоров.

7.2. При недостижении согласия споры решаются в арбитражном суде .

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до « » 2019 года. В случае если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего Договора, то срок действия Договора продлевается до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

Читать еще:  Самозащита трудовых прав работниками

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными представителями Сторон.

Государственный контракт № 1/1 – ЗК на поставку автомобильных шин для автомобилей

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 1/1 — ЗК

на поставку автомобильных шин для автомобилей

г. Биробиджан «___» ____________ 2010 г.

Областное государственное бюджетное учреждение «Управление административными зданиями», , действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с результатами запроса котировок (Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №___ от _________________), заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка, установка, балансировка автомобильных шин для автомобилей, согласно Спецификации (приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. По настоящему Контракту Поставщик обязуется осуществить поставку, установку и балансировку автомобильных шин (далее по тексту Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в количестве, ассортименте оговоренном сторонами в Спецификации.

1.3. Дата изготовления автошин — не ранее 2009 года.

2. Срок и условия поставки товара

2.1. Срок поставки Товара до 31 декабря 2010 года. Поставка Товара производиться партиями по мере необходимости Заказчика до адреса: ЕАО, г. Биробиджан, и осуществляется транспортом Поставщика и за его счет.

2.2. Датой поставки считается дата принятия Товара Заказчиком по накладной и акта выполненных работ.

2.3. Поставщик вместе с Товаром передает представителю Заказчика: документ, подтверждающий страну происхождения Товара; заверенные и оформленные в установленном порядке копии сертификатов соответствия или декларации о соответствии, обязательные для данного Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае непредоставления указанных документов обязательства по Контракту будут считаться не исполненными или ненадлежаще исполненными.

3. Качество и гарантия на товар

3.1. Поставщик должен гарантировать, что:

— Товар новый, не бывший в употреблении или эксплуатации;

— Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением;

— Поставляемый Заказчику Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. На Товар должна быть установлена стандартная гарантия производителя со дня поставки. Поставщик гарантирует качество и нормальные эксплуатационные возможности поставляемого Товара в течение всего гарантийного срока.

3.3. Качество Товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, принятым для данного вида товара, и подтверждаться соответствующим сертификатом качества или декларациями о соответствии.

4. Порядок приемки товара

4.1. Товар передается – принимается на основании накладной и акта выполненных работ, подписанных уполномоченными лицами.

4.2. Заказчик при приемке Товара обязан осуществить проверку по количеству, ассортименту, качеству, упаковке лично убедившись в соответствии Товара, описанию в Приложении.

4.3. При передаче Поставщиком предусмотренного данным контрактом Товара в ассортименте, количестве, качестве, упаковке не соответствующем Приложению к контракту, Заказчик вправе возвратить его и отказаться от его оплаты, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченных денежных сумм.

5. Цена контракта и порядок расчетов

5.1. Общая сумма Контракта составляет _____________________________________ рублей и включает расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.2. Расчеты по настоящему Контракту производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании накладной на поставленный Товар и выставленного Поставщиком счета-фактуры и акта выполненных работ.

5.3. Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента подписания Контракта перечисляет Поставщику аванс на основании выставленного счета в размере 30% от стоимости поставляемого Товара.

Читать еще:  Гарантийное письмо о погашении долга

5.4. Заказчик окончательно оплачивает Поставщику поставленный по настоящему Контракту Товар в течение 5 рабочих дней на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры с учетом ранее выплаченного аванса, и накладной на поставленный товар, путем перечисления остальной стоимости Товара на расчетный счет Поставщика.

5.5. Платежи по Контракту осуществляются в российских рублях.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством и условиями Контракта. Сторона, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении условий настоящего Контракта, возмещает другой стороне все, связанные с этими нарушениями, убытки и расходы, расчет которых производится в порядке, установленном Гражданским Кодексом РФ и иными нормативными актами РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.4. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.5. Заказчик и Поставщик освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.6. Стороны предпринимают все необходимые условия, чтобы споры и разногласия между ними, возникшие при исполнении настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров. При невозможности разрешения спора путем переговоров, Стороны оставляют за собой право обратиться для разрешения спора в Арбитражный суд Еврейской автономной области. При этом Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования спора. Претензии рассматриваются сторонами в течение десяти дней с даты получения.

6.7. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К таким обстоятельствам относятся явления природы, а также война, военные действия, акты или действия государственных органов и иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля участников. Если эти обстоятельства и их последствия будут продолжаться более тридцати суток, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения принятых на себя обязательств по Контракту, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права потребовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

7.2. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть зафиксированы документально в соответствующих инстанциях.

7.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Контракту.

8. Дополнительные условия

8.1. Контракт может быть изменен по взаимному соглашению Сторон, за исключением положений, изменение которых не допускается в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Федерального закона от 01.01.01 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Изменения к Контракту оформляются дополнительным соглашением.

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту принимаются по согласованию сторон в письменном виде.

8.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

8.4. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8.5. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

8.6. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2010 года.

Юридические адреса и реквизиты сторон

Областное государственное бюджетное учреждение«Управление административными зданиями»

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector