Договор подряда выполнения работ образец типовая форма скачать бесплатно

Договор подряда.

Договор подряда — это договор о выполнении работы за определенное вознаграждение. Под понятием «работа» можно понимать все, что угодно: строительство здания, пошив одежды и т.д.

Договор подряда является консенсуальным, взаимным и возмездным. Сторонами договора подряда выступают подрядчик и заказчик. Это могут быть любые субъекты гражданского права, т.е. как физические, так и юридические лица.

Скачать образцы и примеры договоров подряда

Договор бытового подряда смотреть скачать
Договор подряда (образец 1) смотреть скачать
Договор подряда (образец 2) смотреть скачать
Договор подряда (образец 3) смотреть скачать
Договор подряда (образец 4) смотреть скачать
Договор подряда (образец 5) смотреть скачать
Договор подряда (образец 6) смотреть скачать
Договор подряда (образец 7) смотреть скачать
Договор подряда (образец 8) смотреть скачать
Договор подряда (образец 9) смотреть скачать
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ смотреть скачать
Договор подряда на выполнение работ ВТК смотреть скачать
Договор подряда на капитальное строительство смотреть скачать
Договор подряда на производство работ по капитальному ремонту смотреть скачать
Договор подряда на производство работ по капитальному ремонту (пример) смотреть скачать
Договор подряда по строительству смотреть скачать
Договор подряда с ВТК смотреть скачать
Договор подряда (пример) смотреть скачать
Образец договора подряда смотреть скачать
Договор банковской гарантии по договору подряда смотреть скачать
Договор генподряда на строительство объекта недвижимости смотреть скачать
Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры смотреть скачать
Договор подряда на выполнение работ по внутренней отделке здания смотреть скачать
Договор подряда на монтаж оборудования смотреть скачать
Примерная форма договора подряда смотреть скачать
Примерный договор субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ смотреть скачать
Типовой договор на выполнение субподрядных работ смотреть скачать

Предмет договора подряда — это результат выполненной работы. Им может являться изготовление чего-либо, обработка, ремонт или другое изменение вещей, а также другая материальная форма (например, сделанная прическа).

В основном данный договор заключается в письменной форме, хотя форма договора подряда подчиняется общим положениям о форме договора.

Если в договоре не указаны исключения и запреты, изготовитель вправе поручить выполнение работ третьему лицу. При этом изготовитель все же несет ответственность, будто выполняет работу лично он.

Договор подряда содержит:

  • Название документа, место заключения, дата
  • Предмет договора, условия выполнения работы
  • Сумма вознаграждения, порядок расчетов, штрафные санкции
  • Адреса и реквизиты, подписи сторон
    Подрядчик не может потребовать увеличение цены, а заказчик ее уменьшения. Если возникнет ситуация, при которой заказчик посчитает, что уже нет необходимости в завершении работы, он может расторгнуть договор. В этом случае он обязан возместить убытки ( разница между ценой за всю работу, и частью цены, выплаченной за уже выполненную работу).

    Типовой договор подряда

    Скачать бланк в формате doc:
    tipovoy_dogovor_podryada.doc [51,5 Kb] (cкачиваний: 4650)

    Скачать бланк в формате pdf:
    tipovoy_dogovor_podryada.pdf [88,78 Kb] (cкачиваний: 755)

    ДОГОВОР ПОДРЯДА

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство осуществить комплекс работ, направленных на создание в дальнейшем Объекта Работ. Содержание и график выполнения этапов работ приводятся в Календарном плане выполнения работ (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью Договора.

    1.2. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение, размер и график выплат которого определен сторонами в Протоколе соглашения о договорной цене (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью Договора. Общая сумма Договора рублей.

    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    2.1. Заказчик для выполнения работ обязуется передать Подрядчику:

    2.2. Подрядчик обязуется:

    2.2.1. Приступить к работе не позднее и закончить создание Объекта работ к .

    2.2.2. Следовать указаниям Заказчика о ходе выполнения работ.

    2.2.3. Использовать в ходе создания Объекта работ материалы соответствующего качества.

    2.2.4. Не реже одного раза в информировать Заказчика о ходе выполнения работ.

    2.2.5. Использовать оборудование, предоставленное Заказчиком, в соответствии с его техническим назначением.

    2.2.6. По требованию Заказчика предоставлять отчет об использовании материалов, предоставленных Заказчиком.

    2.2.7. Нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям, зданиям или оборудованию.

    2.2.8. Обеспечить доступ представителя Заказчика к объекту работ или его части в рабочее время.

    2.2.9. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против планового, немедленно поставить в известность Заказчика.

    2.2.10. Относиться к информации передаваемой ему Заказчиком как к конфиденциальной.

    2.2.11. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

    2.3. Если с точки зрения Исполнителя материалы, поставленные Заказчиком, или инструкции по ходу работ, даваемые Заказчиком, могут привести к порче или гибели, к недоброкачественности Объекта Работ или его части, Подрядчик имеет право потребовать у Заказчика письменного согласия на использование указанных материалов или соблюдения указанных инструкций.

    2.4. Если в процессе выполнения работ у Подрядчика не возникает претензий по поводу материалов, поставленных Заказчиком, или инструкций, даваемых Заказчиком, то материал считается поставленным требуемого качества, а указания соответствуют необходимому ходу работ и у Подрядчика не возникает каких-либо претензий по этому поводу после использования указанных материалов или выполнения указанных инструкций.

    2.5. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по Договору третьих лиц . При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора.

    3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

    3.1. Подрядчик несет полную ответственность за недоброкачественность используемого материала.

    3.2. Все риски случайной гибели по ходу работ Объекта Работ или его части, а также материалов и оборудования, используемых в работе, несет Подрядчик. Указанные риски переходят к Заказчику на день после заявления Подрядчика о готовности Объекта Работ к сдаче.

    3.3. Если Заказчик не отвечает на заявления Подрядчика о недоброкачественности материалов или инструкций о ходе работ, даваемых Заказчиком, Подрядчик вправе или расторгнуть Договор или отложить выполнение работ до урегулирования разногласий. В обоих случаях Подрядчик вправе взыскать с Заказчика понесенные убытки.

    3.4. Если Подрядчик не приступил в течение дней после срока начала выполнения работ (п.2.2.1) к работе или выполняет ее настолько медленно, что станет очевидным невозможность создания Объекта Работ в срок, Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать у Подрядчика возмещения убытков.

    3.5. В случае неустранения Подрядчиком недостатков и дефектов в работе, на которые ему было указано Заказчиком, Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

    3.6. Если гибель Объекта Работ или его части произошла по вине Заказчика, то Подрядчик вправе получить вознаграждение за работу.

    3.7. Заказчик вправе в любое время до окончания работ расторгнуть Договор и возместить Подрядчику нанесенные убытки.

    4. ПОРЯДОК СДАЧИ ОБЪЕКТА РАБОТ

    4.1. На следующий день после создания Объекта Работ Подрядчик уведомляет Заказчика об окончании работ.

    4.2. Заказчик обязан в течение дней после заявления Подрядчика об окончании работ произвести инспекцию Объекта Работ. В случае согласия Заказчика на прием Объекта Работ, сторонами составляется и подписывается Акт сдачи-приемки работ по форме Приложения №3, который является с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

    4.3. Одновременно с подписанием Акта сдачи-приемки работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику отчет об использовании материалов Заказчика и передать Заказчику остатки этих материалов и технические средства, предоставленные Заказчиком.

    4.4. Подрядчик имеет право сдать Объект Работ досрочно.

    5. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

    5.1. За работы, выполненные Подрядчиком, Заказчик выплачивает Подрядчику денежное вознаграждение, размер которого за каждый выполненный этап определен сторонами в Календарном плане выполнения работ (Приложение №1) и в Протоколе соглашения о договорной цене (Приложение №2). Денежное вознаграждение за каждый этап выплачивается Заказчиком в течение дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ за этот этап. В случае просрочки выплаты денежного вознаграждения за выполненный этап Заказчик выплачивает пеню в размере % от просроченной суммы за каждый день просрочки.

    5.2. Перед началом каждого этапа Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере % от стоимости этапа. Невыплата Заказчиком аванса может рассматриваться Подрядчиком как заявление о расторжении Договора и в этом случае он вправе предъявить Заказчику претензии в соответствии с п.3.7.

    5.3. В случае досрочного создания Подрядчиком Объекта Работ Заказчик выплачивает Подрядчику премию в размере % от суммы Договора (п.1.2) за каждый день, считая от фактической сдачи Объекта Работ до его планируемой сдачи (п.2.2.1).

    6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

    6.1. Все споры по Договору разрешаются сторонами в органах арбитражного суда.

    6.2. Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

    Форма договора подряда

    Договором подряда является обыкновенное соглашение двух сторон, на выполнение какой либо работы.

    Сторона выполняющая заказ обязуется предоставить результат выполненной работы заказчику, который в свою очередь обязуется оплатить работу (п. 1 ст. 702 ГК РФ).

    Российское законодательство не устанавливает чёткой формы данного договора. Договор может быть заключён устно, документом подтверждающим факт сделки может служить кассовый чек.

    Правовое регулирование договора проводится правилами закреплёнными в ГК РФ.

    Условия формы договора подряда

    Договор подряда должен содержать ряд обязательных условий.

    К ним относятся:

    1. Предмет договора;
    2. Сумма оплаты;
    3. Сроки выполнения работы;
    4. Условия оплаты;
    5. Обязательства сторон;
    6. Ответственность;
    7. Непредвиденные обстоятельства;
    8. Варианты решения споров;
    9. Условия изменения/дополнения договора;
    10. Дополнительные условия;
    11. Адреса и реквизиты сторон.

    Первые три пункта, являются обязательными, остальные же прописываются на усмотрение сторон договора.

    Дополнительные условия договора

    В пункте «условия оплаты», вы сможете оговорить сроки, форму и т.п..

    Условия и размеры неустойки, которая будет выплачена в случае нарушения сроков договора, возмещение убытков причиненных одной из сторон.

    Но в тоже время, возможно указать форс-мажорные обстоятельства(пожары, катаклизмы, стихийные бедствия, войну, эмбарго и другие),в случае случившихся которых, стороны не будет признаны виноватыми, в случае если не удаётся выполнить свои обязательства в течении 3-х месяцев, любая из сторон может разорвать договор прислав письменное уведомление другой.

    Документ полученный в торговой палате, либо другом органе имеющим компетенцию в данной сфере, является подтверждением того что одна из сторон не могла выполнить свои обязательства в силу высших сил.

    Решение споров между сторонами на первой ступени конфликта возможно решить в устной форме, либо вы можете обратиться в арбитражный суд, что тоже может стать отдельным пунктом вашего договора.

    Вы можете оговорить условия внесения изменений или же дополнений в договор .Досрочный разрыв договор производится либо по письменному соглашению обеих сторон, либо же по статьям предусмотренным ГК РФ, с возмещением убытков.

    Сторона расторгающая договор, должна уведомить об этом другую сторону в письменном виде.

    Также вы можете указать обязанности обеих сторон данного договора:

    1. сроки приёма объекта заказчиком;
    2. сроки оплаты;
    3. различные виды охраны и страхования объектов;
    4. поставка материалов, комплектующих, а также их хранение, охрана и т.д.

    Ниже расположен типовой бланк и образец договора подряда вариант которого можно скачать бесплатно.

    Читать еще:  Куда сдавать заявление на закрытие ип
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector