Договор на изготовление изделий из искусственного камня

Форма договора на изделия из искусственного камня

Общество с ограниченной ответственностью «Камень мечты», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора Якимова О. А., действующего на основании Устава, с одной стороны,

,именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице

, действующего на основании Паспорта, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется своими силами и средствами из своего материала выполнить работу по изготовлению и монтажу изделий из искусственного камня:

Цена, количество и ассортимент, которого определены Сторонами в Приложении

№1 к Договору , а Заказчик обязуется принять изделия и оплатить работы:

1. Изделие должно соответствовать действующим в РФ гигиеническим нормам и требованиям.
2. Требования, которым должно соответствовать изделие, а именно: наименование применяемого материала, размеры изделия, его общий вид и т.п., указываются сторонами в прилагаемом к ней чертежу — Приложение №1 к Договору, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, в следующем порядке:

-каждая спецификация согласовывается сторонами на основе сведений, предоставленных Подрядчику Заказчиком;

-с целью проверки сведений, согласованных сторонами в спецификации, Подрядчик осуществляет контрольный обмер, предусмотренный пунктом 3.1.5 настоящего договора. Если в результате указанного контрольного обмера Подрядчик придёт к выводу о необходимости внесения изменений (дополнений) в согласованную сторонами спецификацию, он незамедлительно должен заявить об этом Заказчику. В этом случае стороны могут внести согласованные изменения (дополнения) в спецификацию.

Цена, порядок оплаты и срок выполнения работ.

1. Общая стоимость Товара в соответствии с Приложением №1 к Договору составляет

1. Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в сумме, эквивалентной 70% от Стоимости всех работ по настоящему Договору в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания настоящего Договора.
2. По окончании изготовления заказа в цеху Заказчик оплачивает Исполнителю оставшиеся 30% от суммы договора. После чего Исполнитель производит установку изделия по указанному адресу в течении 4(четырех) рабочих дней или специально оговоренного срока (по соглашению сторон)
3. Расчеты производятся в рублях. Срок изготовления – 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента согласования рабочих чертежей и при условии оплаты аванса (п.2.2).
4. Сумма заказа может измениться после контрольного замера.

1. Заказчик обязуется:
  1. Оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями договора.
  2. Принимать результат выполненной работы в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работы, связанной с данным изделием.

3.2. Подрядчик обязуется:

1. Изготовленное Подрядчиком изделие должно соответствовать требованиям настоящего договора.
2. Изготовленное Подрядчиком изделие передаётся Заказчику. При передаче Подрядчиком изделия Заказчик должен совершить все необходимые действия по его приёмке согласно действующему законодательству РФ, а также при отсутствии замечаний подписать акт приёмки-передачи выполненной работы .
3. Если в ходе приёмки Заказчик обнаруживает, что выполненная работа не соответствует требованиям договора, это должно быть отражено в акте приёмки выполненной работы.
4. В случае обнаружения при приемке изделия недостатков в результате выполненной работы Заказчик вправе предъявить требования, предусмотренные пунктами 5.3 договора.

4.6. В случае необоснованного отказа от подписания акта в течение трех рабочих дней с момента передачи изделия Заказчику и отсутствии замечаний к выполненной работе, изделие считается принятым в соответствии с п. 4.3 данного договора.

1. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на результат выполненной им работы, включая использованный при её выполнении материал (далее – использованный материал), продолжительностью 12(двенадцать)месяцев со дня передачи результата работ конечному потребителю.
2. В течение гарантийного срока результат выполненной работы должен соответствовать условиям настоящего договора, а также требованиям, обычно предъявляемым к результату такого рода работы.
3. В случае обнаружения в выполненной работе недостатков, которые невозможно было обнаружить при обычном способе приемки работ, Подрядчик обязан: Безвозмездно устранить недостатки выполненной работы (использованного материала) в течение 14 (Четырнадцати) дней с момента предъявления требования Заказчика, а в случае отсутствия необходимого для этого материала на складе Подрядчика — в течение 42 (Сорока двух) дней.
Рассмотрение споров.

1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.
Ответственность сторон.

1. В случае неисполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком работы по настоящему договору он обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента цены работы, в выполнении которой допущена просрочка, за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) процентов цены работы.
2. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по договору (п.2.2, 2.3) он обязан оплатить неустойку в размере 0,1 процента цены работы, в выполнении которой допущена просрочка, за каждый день просрочки, но не более 5(пяти) процентов цены работы.
Непреодолимая сила.

1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.
2. Документ, выданный соответствующими компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие наступления указанных в пункте 8.1 обстоятельств, должна незамедлительно, но не позднее 5 (Пяти) дней с момента воздействия на нее этих обстоятельств, письменно информировать другую сторону для согласования последующих действий. При неуведомлении или несвоевременном уведомлении другой стороны об указанных обстоятельствах (если только они не послужили причиной этого; в таком случае сторона должна направить уведомление другой стороне сразу, как только это стало возможно) сторона, находящаяся под воздействием этих обстоятельств, теряет право ссылаться на них как на основание освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.
4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, любая из сторон может расторгнуть настоящий Договор, направив об этом уведомление другой стороне.
Прочие условия.

1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, действует двенадцать месяцев, если какая-либо из сторон не сообщила в письменной форме о его расторжении.
2. Положения настоящего договора применяются, если иное не предусмотрено сторонами в качестве изменений или дополнений к договору (в том числе в спецификациях), которые являются действительными, лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру каждой из сторон.

Читать еще: Договор найма квартиры с правом выкупа

10.Место нахождения и реквизиты сторон:

Подрядчик: ООО“Камень мечты” Заказчик:

Договор на изготовление изделий из искусственного камня

! При замере изделия после 17-00 Дата Договора будет присвоена следующим днем!

Общество с ограниченной ответственностью « Акрилдизайн « , именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Иванова.А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ( в случае юридического лица)

,именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице

, действующего на основании Устава или паспорта ( в случае физического лица) ,с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется своими силами и средствами из своего материала выполнить работу по изготовлению и монтажу изделий

а Заказчик обязуется принять изделия в срок и оплатить выполненную

1.2. Изделие должно соответствовать действующим в РФ гигиеническим нормам и требованиям.

1.3. Требования, которым должно соответствовать изделие, а именно: наименование применяемого материала, размеры изделия, его общий вид и т.п., указываются сторонами в прилагаемом к ней чертежу — Приложение № 1 к Договору , являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, в следующем порядке:

-каждая спецификация согласовывается сторонами на основе сведений, предоставленных Подрядчику Заказчиком;

-с целью проверки сведений, согласованных сторонами в спецификации, Исполнитель осуществляет контрольный обмер, предусмотренный пунктом 3.1.6 настоящего договора. Если в результате указанного контрольного обмера Исполнитель придёт к выводу о необходимости внесения изменений ( дополнений) в согласованную сторонами спецификацию, он незамедлительно должен заявить об этом Заказчику. В этом случае стороны могут внести согласованные изменения ( дополнения) в спецификацию.

2. Цена, порядок оплаты и срок выполнения работ.

2.1. Общая стоимость Товара в соответствии с Приложением № 1

к Договору составляет руб. коп.

2.2. Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в сумме, эквивалентной 70% от Стоимости всех работ по настоящему Договору в течение 3 ( трех) банковских дней со дня подписания настоящего Договора.

2.3. Расчеты производятся в рублях. Срок изготовления составляет – 15 ( пятнадцати) календарных дней.

2.4. Началом Срока изготовления считается Дата получения Сырья на склад Подрядчика со складов Российских импортеров искусственного камня и при условии оплаты ЗАКАЗЧИКОМ аванса ( п.2.2).

2.5. Дата доставки может отличаться от Даты установки изделия по причинам не зависящим от Исполнителя, либо по причине невозможности Заказчика присутствовать на момент установки в течении 3-4 часов.

2.6. По окончании изготовления заказа в цеху Исполнитель производит доставку изделия по указанному адресу в заранее согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ дату и время.

2.7. По факту доставки изделия и его визуального осмотра на предмет совпадения цвета, модели камня, а также качества исполненной работы, ЗАКАЗЧИК оплачивает Исполнителю 20% от общей суммы договора.

2.7.1 После окончательной установки изделия в течение максимум 2 ( двух) рабочих дней с момента фактической доставки изделия ( П.2.6), Заказчик оплачивает Исполнителю оставшиеся 10% от суммы договора.

2.8. В случае, когда и доставка и установка изделия производится Исполнителем в один день, заранее согласованный с Заказчиком, доплата со стороны Заказчика взымается единоразово в размере 30% от общей суммы договора.

2.9 В ТОМ СЛУЧАЕ,КОГДА ПО ВИНЕ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ ПО ПРИЧИНАМ НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ НЕГО,СРОК ДОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ ПЕРЕНОСИТСЯ НА ДВА ИЛИ БОЛЕЕ ( дней) ОТ момента начала работы Исполнителя, ЗАКАЗЧИК ОПЛАЧИВАЕТ ИСПОЛНИТЕЛЮ 20% ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ ДОГОВОРА,ПОСЛЕ ЧЕГО,СТОРОНЫ СОВМЕСТНО ОПРЕДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩУЮ ДАТУ ДОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ ( основание П.2.8 настоящего договора).

2.9.1 ПОСЛЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ДОСТАВКИ и УСТАНОВКИ ИЗДЕЛИЯ ЗАКАЗЧИК ОПЛАЧИВАЕТ ПОСТАВЩИКУ ОСТАТОК В РАЗМЕРЕ 10% ОТ СУММЫ ДОГОВОРА ( основание П.2.7.1 настоящего договора).

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями договора.

3.1.2. Соблюдать срок и время установки изделия ( в соответствии с П.2.2,2.3,2.5,2.6,2.7,2.7.1,2.8,2.8.1,2.9,2.9.1) Настоящего договора

3.1.3. Принимать результат выполненной работы в течение 3 ( Трёх) рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работы, связанной с данным изделием.

3.2. Подрядчик обязуется:

3.1.4. Изготовить изделие в соответствии с настоящим договором.

3.1.5. Уведомить Заказчика об окончании изготовления изделия согласно договору.

3.1.6. В предварительно указанный Заказчиком и согласованный с Подрядчиком день провести совместно с представителем Заказчика контрольный обмер помещения и оборудования, на котором должно быть смонтировано изделие, с целью уточнения и, при необходимости, корректировки ( если, по мнению Подрядчика, это необходимо) сведений об изделиях, предусмотренных в спецификациях.

3.1.7. Осуществить монтаж изготовленного Подрядчиком Изделия в положенные сроки ( П.2.7.1, 2.8, 2.9, 2.9.1) Настоящего договора, обеспечивающий его надлежащую эксплуатацию, и передать смонтированное изделие Заказчику.

Монтаж изделия осуществляется Подрядчиком по адресу, указанному Заказчиком ( если сам Заказчик не изъявил желание провести монтаж собственными силами).

4.1. Изготовленное и смонтированное Подрядчиком изделие должно соответствовать требованиям настоящего договора.

Читать еще: Подписан ли закон об амнистии кредитов

4.2. Изготовленное и смонтированное Подрядчиком изделие передаётся Заказчику в месте Доставки или в месте монтажа изделия.

4.3. При передаче Подрядчиком изделия Заказчик должен совершить все необходимые действия по его приёмке согласно действующему законодательству РФ, а также при отсутствии замечаний подписать акт приёмки-передачи выполненной работы.

4.4. Если в ходе приёмки Заказчик обнаруживает, что выполненная работа не соответствует требованиям договора, это должно быть отражено в акте сдачи-приёмки выполненных работ.

4.5. В случае обнаружения при приемке изделия недостатков в результате выполненной работы ( П.2.7, П.2.7.1, 2.8, 2.9.1) Заказчик вправе предъявить требования, предусмотренные пунктами 5.3 договора.

4.6. В случае необоснованного отказа от подписания акта сдачи-приемки в течение трех рабочих дней с момента передачи и МОНТАЖА изделия Заказчику и отсутствии замечаний к выполненной работе, изделие считается принятым в соответствии с п. 4.3 данного договора.

5. Гарантийные обязательства .

5.1. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на результат выполненной им работы, включая использованный при её выполнении материал ( далее – использованный материал),и исключая клееные мойки в цвет с основной столешницей,продолжительностью 60 ( Шестьдесят) месяцев со дня передачи результата работ конечному потребителю ( Началом гарантийного срока служит Дата на Акте приемки-сдачи выполненных работ).

5.2. На клееные мойки в цвете основой столешницы устанавливается гарантия 12 ( двенадцать)месяцев.

5.3. В течение гарантийного срока результат выполненной работы должен соответствовать условиям настоящего договора, а также требованиям, обычно предъявляемым к результату такого рода работы.

5.4. В случае обнаружения в выполненной работе недостатков, которые невозможно было обнаружить при обычном способе приемки работ, Подрядчик обязан: Безвозмездно устранить недостатки выполненной работы ( использованного материала) в течение 14 ( Четырнадцати) дней с момента предъявления требования Заказчика, а в случае отсутствия необходимого для этого материала на складе Исполнителя — в течение 74 ( Семьдесят четыре) дней.

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.1. В случае неисполнения или несвоевременного выполнения Исполнителем работы по настоящему договору ( П.2.3,2.6,2.7.1,2.8,2.9.1)он обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента цены работы, в выполнении которой допущена просрочка, за каждый день просрочки, но не более 5 ( пяти) процентов цены работы.

7.2. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по договору ( п.2.2, 2.3, 2.7, 2.7.1, 2.8, 2.9, 2.9.1) он обязан оплатить неустойку в размере 0,1 процента цены работы, в выполнении которой допущена просрочка, за каждый день просрочки.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.

8.2. Документ, выданный соответствующими компетентными органами, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие наступления указанных в пункте 8.1 обстоятельств, должна незамедлительно, но не позднее 5 ( Пяти) дней с момента воздействия на нее этих обстоятельств, письменно информировать другую сторону для согласования последующих действий. При не уведомлении или несвоевременном уведомлении другой стороны об указанных обстоятельствах ( если только они не послужили причиной этого; в таком случае сторона должна направить уведомление другой стороне сразу, как только это стало возможно) сторона, находящаяся под воздействием этих обстоятельств, теряет право ссылаться на них как на основание освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 ( двух) месяцев, любая из сторон может расторгнуть настоящий Договор, направив об этом уведомление другой стороне.

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, и действует 2 ( Два) месяца и считается автоматически продлённым на следующий месяц, если какая-либо из сторон не сообщила в письменной форме о его расторжении.

9.2. Положения настоящего договора применяются, если иное не предусмотрено сторонами в качестве изменений или дополнений к договору ( в том числе в спецификациях), которые являются действительными лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру каждой из сторон.

Образец договора подряда на изготовления столешницы из искусственного камня, заключаемый между физическим и юридическим лицом.

ДОГОВОР ПОДРЯДА

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель на основании договора обязуется выполнить индивидуальный проект и разместить заказ на изготовление изделий: столешницы из искусственного камня.

1.2. Размеры, количество и цвет изделия оговариваются с Заказчиком.

1.2.1. Размеры изделий предоставлены заказчиком.

1.3. Заказчик обязуется принять изготовленные изделия и произвести оплату заказа в порядке, установленном настоящим Договором.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей.

2.2. Заказчик производит предварительную оплату в размере % от общей стоимости работ по настоящему Договору, что составляет рублей.

2.3. Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия.

3. СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ДОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Срок изготовления изделия рабочих дней. Срок изготовления исчисляется со дня внесения Заказчиком предварительной оплаты предусмотренной в п.2.2 настоящего Договора.

3.2. Доставка и установка производится в течение дней после изготовления изделия или в любой другой удобный день по согласованию обеих сторон согласно очередности. Если таковое требуется.

Читать еще: Уволбнение по инвалидности 2 группы

3.3. Исполнитель имеет право на досрочную передачу изделия, о чем извещает Заказчика.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Произвести замер предполагаемого места установки изделия (если таковое требуется). Стоимость замера, учтена в общей стоимости по Договору.

4.1.2. Согласовать с Заказчиком дизайн изделия.

4.1.3. Оформить Эскиз-заявку на основании произведенного замера и согласованного дизайна.

4.1.4. Принять у Заказчика оплату на размещаемый заказ.

4.1.5. Разместить у Производителя принятый заказ в течение 24 часов после предварительной оплаты его Заказчиком.

4.1.6. Согласовать с Заказчиком день доставки и установки изделия.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Согласовать с Исполнителем Эскиз-заявку на изготовляемое изделие и его стоимость.

4.2.2. Произвести оплату заказа в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего Договора.

4.2.3. Принять у Исполнителя по акту приемки-сдачи работ (услуг) изделие.

4.2.4. Оплатить остаточную стоимость заказа, указанную в п.2.3 настоящего договора.

5. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ, УСТАНОВКИ И ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЯ

5.1. Доставка изделия производится транспортом Исполнителя или самовывозом. Адрес объекта: .5.2. Оплата транспортных услуг входит в общую стоимость работ по настоящему Договору, отмечается в Эскиз-заявке.

5.2.1. Оплата услуг по монтажу изготовленных изделий входит в общую стоимость по Договору. Оказание услуг по монтажу изделий согласовывается с заказчиком, отмечается в Эскиз-заявке.

5.3. Заказчик должен обеспечить доступ монтажной бригаде к месту установки изделия, возможность подключения электроинструментов, а при необходимости – строительные леса. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в технологическую цепочку работ и деятельность Исполнителя.

5.4. По окончании установки Заказчик принимает работу у Исполнителя, приемка выполненных работ (услуг) удостоверяется подписанием сторонами акта сдачи-приемки работ (услуг). Право собственности на изделие переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки работ (услуг) и полной оплаты остаточной стоимости согласно настоящего Договора.

5.5. Гарантия на монтаж изделия составляет лет. Гарантийный срок действует со дня передачи изделия Заказчику по акту сдачи-приемки работ (услуг).

5.6. Гарантийное обслуживание составляет месяцев при условии монтажа изделий силами Исполнителя. На монтажные работы, произведенные третьими лицами, гарантия не распространяется.

5.7. При доставке и погрузочно-разгрузочных работах, выполняемых третьими лицами, ответственность по качеству целостности поставляемых изделий распространяется на третьи лица.

5.8. В случае если повреждения вызваны нарушением правил эксплуатации изделия по вине Заказчика, действиями третьих лиц, то ремонт изделий осуществляется за счет Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замеров и оформления заказа.

6.2. Исполнитель вместе с Производителем несет ответственность перед Заказчиком за качество продукции, сроки ее изготовления, доставку и установку (монтаж).

6.2.1. Если Заказчик самостоятельно предоставляет размеры изделий Исполнителю, то и монтажные работы выполняются силами Заказчика. За правильность замера выполненного Заказчиком или третьими лицами Исполнитель ответственности не несет.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут взаимную материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка).

6.3.1. В случае нарушения обязательств, оговоренных в разделе 3 настоящего Договора, Заказчик может взимать пеню в размере % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России.

6.3.2. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за своевременную оплату продукции.

6.4. При нарушении сроков передачи Исполнителю денежных средств, предусмотренных п.2.2, п.2.3 настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России.

6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от обязательств по выполнению Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны констатируют, что все споры по настоящему Договору будут по возможности разрешаться путем переговоров. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами – участниками коммерческих, финансовых или иных отношений делового оборота.

8. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Одностороннее расторжение Договора не допускается.

8.3. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его подписания на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. Все изменения или дополнения к настоящему договору будут действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон.

8.4. Корректировка условий Договора после его подписания не допускается.

8.5. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих какой-либо стороне полностью или частично выполнить свои обязательства по настоящему Договору, а именно: пожар, стихийные бедствия, состояние войны, военные операции любого характера, блокада, решения федеральных органов власти и другие, независящие от сторон обстоятельства, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обеими Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9.3. Стороны, заключившие данный Договор, руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.