Договор на разовую чистку крыльца от снега

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ)

Договор подряда на уборку снега

(разовое выполнение работ)

г. [вписать нужное] [число, месяц, год]

[Наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и [наименование организации, предприятия], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Подрядчик, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить комплекс работ по очистке территории Заказчика, расположенной по адресу: [вписать нужное], общей площадью [значение] кв. метров от снега, с учетом его вывоза.

1.2. Комплекс работ, предоставляемых по настоящему договору, включает в себя следующее:

— [ручная/механизированная] уборка территории от снега;

— уборка снега с крыш;

— удаление наледи (промышленными альпинистами);

— погрузка, вывоз и утилизация снега;

— обработка территории антигололедным реагентом.

1.3. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные в п. 1.1. настоящего договора своими силами с использованием необходимых технических средств, принадлежащих ему.

Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, при этом неся ответственность за действия третьего лица, выполняющего работы по настоящему договору, как за свои собственные.

2. Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [цифрами и прописью] рублей.

2.2. Оплата суммы, указанной в п. 2.1. настоящего договора, осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет или в кассу Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

2.3. Заказчик производит расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение [значение] дней с даты подписания акта выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. По настоящему договору работа по уборке снега с территории Заказчика должна быть выполнена в срок с [число, месяц, год] по [число, месяц, год].

3.2. Сроки проведения могут быть продлены Подрядчиком по согласованию с Заказчиком, путем оформления дополнительного соглашения к настоящему договору.

3.3. Подрядчик несет ответственность за завершение работ к срокам, определенным настоящим договором.

4. Обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Оплатить работу в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

4.1.2. Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам, на территорию, подлежащую очистке от снега в рамках настоящего договора.

4.1.3. Доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполняемых работ.

4.1.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

4.1.5. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить уборочные работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора, в полном объеме, с соблюдением правил техники безопасности при их проведении.

4.2.2. Качественно произвести порученную работу в соответствии с настоящим договором и сдать Заказчику полностью законченную работу.

4.2.3. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, предусмотренных настоящим договором, известить Заказчика не позднее [вписать нужное] с момента возникновения этих обстоятельств.

4.2.4. Устранять, по требованию Заказчика, недостатки и дефекты в работе за свой счет.

4.2.5. В случае обнаружения провалов, просадок дорожного покрытия и люков колодцев принять меры по установке ограждения вокруг поврежденного участка и поставить об этом в известность в течение [вписать нужное] Заказчика.

5. Порядок сдачи-приемки работ

5.1. После выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик передает Заказчику акт выполненных работ. Заказчик обязан подписать акт выполненных работ и направить его Подрядчику не позднее [значение] дней с даты его получения. Если такой акт Заказчиком не направлен Подрядчику, работа по уборке снега считается принятой и оказанной надлежащим образом.

5.2. В случае обнаружения в ходе выполнения работ или при подписании акта сдачи-приемки работ нарушений к требованиям по качеству выполненных работ, определенных в настоящем договоре, и невозможности устранения недостатков немедленно Заказчик в течение [значение] часов с момента обнаружения таких нарушений должен составить совместно с Подрядчиком акт, в котором должны быть оговорены состав и сроки устранения недостатков в выполненной работе.

Устранение недостатков проводится за счет Подрядчика не позднее [значение] дней с даты подписания акта уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за просрочку выполнения работ.

В случае если в течение [значение] часов с момента обнаружения нарушений Заказчиком не был составлен и подписан Подрядчиком акт, работа считается оказанной надлежащим образом.

6. Ответственность Сторон

6.1. Подрядчик гарантирует качество работ, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора.

Читать еще:  Заявление на возврат дополнительной страховки по осаго

6.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг Подрядчика Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере [значение] % от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего договора.

6.3. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика, предоставляемые работы подлежат оплате в полном объеме.

6.4. В случае некачественного выполнения работ по уборке снега или нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере [значение] % от суммы, указанной в п. 2.1. настоящего договора.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы, а также возмещает фактически понесенные Подрядчиком убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате таких событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, такие как землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты органов государственной власти и других компетентных органов.

В этом случае установленные сроки выполнения обязательств переносятся на срок, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления.

8. Разрешение споров

8.1. Заказчик и Подрядчик примут все меры к разрешению всех споров и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.

8.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и (или) разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

9. Заключительные положения

9.1. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами и соответствующее дополнение должно быть подписано к настоящему договору.

9.3. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в настоящем договоре.

9.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.5. По вопросам, не отраженным в настоящем договоре, Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

9.6. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

10. Реквизиты и подписи Сторон

[вписать нужное] [вписать нужное]

Приложение N [значение]

к Договору N [значение]

от [число, месяц, год]

на комплексную уборку снега, включающую вывоз, утилизацию и все дополнительные работы, оказываемые [указать наименование организации-исполнителя]

|Механизи-| Ручная | Уборка | Уборка |Удаление |Удаление |Обработка |

|рованная | уборка | снега с |снега со |сосулек, | наледи, |территории|

| уборка |снега, * | плоской | скатной |руб./метр|руб./час |антиголо- |

| снега, | | крыши, * |крыши, * |погонный | | ледным |

Договор на уборку снега с крыш 2019 г.

г. Санкт ― Петербург «__» января 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью _________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью СК «ЭВЕРЕСТ», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА .

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять одноразовые работы по очистке от снега и льда крыш (кровли) зданий по адресу: Санкт ― Петербург,_______________________

Объем работ: _____________ м2 кровли здания по адресу: Санкт ― Петербург, ______________________

2. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) ДОГОВОРА.

2.1. Стороны пришли к соглашению, что цена очистки кровли от снега составляет 45 руб./ м2

2.2. Стоимость выполненных работ по настоящему договору составляет __________ рублей (________________________________________________________________________________________). В том числе НДС 20 % ___________ рублей (________________________________________________). Выполненный объем работ фиксируется в Акте сдачи ― приемки выполненных работ.

3. СРОКИ НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ.

3.1. Начало работ в день подписания настоящего договора.

3.2. Окончание работ – в течении 2-ух рабочих дней с момента начала работ.

Читать еще:  Как писать объявление о пропаже человека

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ.

4.1. Оплата производится после выполнения работ в полном объёме, после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х рабочих дней с момента поступления счёта Подрядчика.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Освободить зону сброса под крышами от машин и иной техники, обеспечить безопасность людей в зоне сброса снега и льда, установить ограждения в зоне сброса снега и льда.

5.2. Исполнитель обязуется:

5.2.1. Выполнить работы в полном объеме, с соблюдением правил техники безопасности при их проведении.

6. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ.

6.1. По окончании работ Исполнитель уведомляет об этом Заказчика и одновременно представляет Акт сдачи-приемки выполненных работ.

6.2. Заказчик в течение одного дня с даты предоставления Исполнителем Акт сдачи-приемки выполненных работ обязан подписать его или представить обоснованный отказ. В случае обоснованного отказа Исполнитель должен устранить указанные замечания и вновь предъявить Заказчику выполненные работы. Доработки выполняются за счет Исполнителя. При этом Исполнитель не освобождается от ответственности за просрочки выполнения работ.

6.3. Если в течении одного дня Заказчик не подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ и не представить обоснованный отказ, то работы считаются выполненными качественно и в срок и Заказчик обязан произвести оплату в соответствие с пунктом 4.1.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. Исполнитель несет ответственность за невыполнение п. 5.2.1. настоящего договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

8.1.Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе завершения взаиморасчетов.

8.2. Споры по настоящему договору решаются путем непосредственных переговоров

сторон, в случае не урегулирования ― в Арбитражном суде г. Санкт -Петербурга и

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

8.4. Все изменения и дополнения к договору выполняются в письменном виде и оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами.

9.1 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и

содержит вместе с приложением 2 листа.

Заказчик:

_________________________________/_____________________________/

Подрядчик

_________________________________/_____________________________/

Примерная форма договора оказания услуг по очистке кровли от снега (разовое оказание услуг) (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с главой 39 Гражданского кодекса РФ.

Договор оказания услуг по очистке кровли от снега
(разовое оказание услуг)

г. [вписать нужное]

[число, месяц, год]

[ Полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы ], в лице [ должность, Ф. И. О. полностью ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

[ полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства осуществить выполнение комплекса работ (услуг) по очистке от снега кровли крыши здания, расположенного по адресу: [ вписать нужное ].

1.2. Площадь кровли, подлежащей очистке, составляет [ значение ] кв. м.

1.3. Комплекс работ (услуг), предоставляемых по настоящему договору, включает в себя следующее:

— ограждение прилегающей к зданию территории при очистке кровли от снега;

— очистка кровли от снега и наледи (промышленными альпинистами);

— удаление сосулек (по всему периметру кровли);

— уборка с прилегающей территории сброшенного снега, наледи и сосулек.

1.4. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные п. 1.3 настоящего договора, своими силами с использованием необходимых технических средств.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Оплатить оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2.1.2. Обеспечить доступ сотрудников Исполнителя на территорию Заказчика.

2.1.3. Назначить ответственное лицо, уполномоченное по доверенности от имени Заказчика решать возникшие в процессе оказания услуг вопросы, подписывать акт сдачи-приемки оказанных услуг.

2.1.4. Немедленно информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые могут повлиять на оказание услуг по настоящему договору.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Выполнить работы, предусмотренные п. 1.3 настоящего договора, в полном объеме, с учётом соблюдения безопасности граждан, оказавшихся в месте сброса снега и наледи (обеспечение заграждений территории в месте сброса снега), выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности.

2.2.2. Качественно и в согласованные сроки выполнить услуги по очистке кровли от снега и предоставить Заказчику акт сдачи-приемки предоставленных услуг.

Читать еще:  Очерёдность платежа: очередность списания денежных средств со счета в банке

2.2.3. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, предусмотренных настоящим договором, известить Заказчика не позднее [ вписать нужное ] с момента возникновения этих обстоятельств.

2.2.4. Устранять, по требованию Заказчика, недостатки и дефекты в работе за свой счет.

2.2.5. Производить сброс снега, наледи и сосулек таким образом, чтобы не повредить устройства, установленные на крыше (телевизионные камеры, антенны, вентиляционные короба и т.д.), и не нарушать целостность кровли.

2.2.6. Производить уборку с прилегающей к зданию территории сброшенного с кровли Заказчика снега, наледи и сосулек своими силами.

3. Стоимость услуг и порядок оплаты

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору рассчитывается исходя из тарифов Исполнителя, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Оплата оказанных услуг производится на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3.3. Заказчик производит оплату в течение [ указать срок ] после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4. Порядок оказания услуг

4.1. Начало срока оказания услуг по очистке кровли от снега — [ вписать нужное ].

Окончание срока оказания услуг по очистке кровли от снега — [ вписать нужное ].

4.2. Сроки оказания услуг могут быть продлены Исполнителем по согласованию с Заказчиком путем оформления дополнительного соглашения к настоящему договору.

5. Порядок сдачи-приемки услуг

5.1. Приемка оказанных Исполнителем услуг оформляется актом сдачи-приемки оказанных услуг, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

5.2. Заказчик в течение [ вписать нужное ] с момента предоставления Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан подписать его или представить обоснованный отказ.

В случае обоснованного отказа Исполнитель за свой счет должен устранить указанные замечания.

5.3. Если в течение [ вписать нужное ] Заказчик не подписал акт сдачи-приемки оказанных услуг и не представил обоснованный отказ, услуги считаются принятыми Заказчиком.

6. Ответственность сторон

6.1. Исполнитель гарантирует качество услуг, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере [ значение ] % от суммы, указанной в п. 3.1 настоящего договора.

6.3. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика, предоставляемые услуги подлежат оплате в полном объеме.

6.4. В случае некачественного оказания услуг по очистке кровли или нарушения срока оказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере [ значение ] % от суммы, указанной в п. 3.1 настоящего договора.

6.5. В случае повреждения кровли здания по вине Исполнителя при производстве работ по очистке кровли Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные убытки в полном размере.

6.6. Уплата пеней не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате таких событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, такие как землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты органов государственной власти и других компетентных органов.

В этом случае установленные сроки выполнения обязательств переносятся на срок, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

8.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению [ указать наименование суда ] в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

9.2. Все приложения к настоящему договору, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.

9.3. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения настоящего договора.

9.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.5. По вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. Реквизиты и подписи сторон

[ должность, подпись, инициалы, фамилия ]

[ должность, подпись, инициалы, фамилия ]

Приложение N [значение] к договору оказания
услуг по очистке кровли от снега
от [число, месяц, год] N [значение ]

Тарифы на оказание услуг по очистке кровли от снега,
оказываемые [ указать наименование организации-исполнителя ]

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector