Договор на изготовление вагон бытовок
Договор и спецификация — образец
Образец договора на поставку, изготовление, приобретения бытовки. Бытовку купить, купить блокконтейнер.
Спецификация металлическая бытовка тип БК (скачать)
спецификация дерево — бытовка деревянная (скачать)
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ (строительства) №___________
ООО «РОСТ», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Самохвалова Алексея Львовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________ действующего на основании собственных интересов, и именуемое в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Продавец обязуется продать, а Покупатель принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим договором, в количестве и ассортименте, указанном в товарной накладной, актах, приложениях являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
Наименование товара
Цена
1.
2.
3.
4.
2. Количество, ассортимент и качество товара.
2.1. Количество и ассортимент поставляемых товаров зависят от наличия заказываемых товаров у Продавца и подтверждаются товарной накладной на товары или приложениями (спецификациями).
3. Передача товаров Покупателю и их возврат.
3.1. Датой передачи товара считается дата подписания товарной накладной и акта о приеме товара представителем Покупателя.
3.2. В случае отказа принимать товар, Покупатель обязан указать причину отказа в акте о приеме передачи товара.
4. Приемка товаров по количеству и качеству.
4.1. Покупатель обязан принять товар: по количеству и внешнему виду непосредственно при его получении от Продавца.
4.2. Представители Продавца и Покупателя в день передачи товара подписывают товарную накладную на переданные товары и акт, в котором отражают результат его приемки по количеству и внешнему виду.
4.3. Покупатель лишается права предъявления претензий по количеству и внешнему виду, если в подписанном акте отклонения по количеству или внешнему виду товара не отражены.
4.4. Право собственности, риски утраты, недостачи или повреждения товара переходят на Покупателя с момента приемки товара представителем Покупателя.
5. Цена и оплата товара.
5.1. Форма и порядок оплаты за принятый товар оговаривается сторонами.
5.2. Цены фиксируются в счетах и товарных накладных, выставленных Продавцом.
5.3. Обязательство по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на счет Продавца в полном объёме или передачи денежных средств в кассу поставщика в полном объёме.
5.4. В платежном поручении Покупатель в обязательном порядке указывает номер счета или номер товарной накладной, по которым производит оплату или делает ссылку на данный договор.
6. Условия и сроки поставки.
Срок поставки – в день подписания данного договора..
поставка осуществляется без предоплаты за товар.
Поставка товара может быть осуществлена только при благоприятных погодных условиях.
Условия доставки товара: достава до обект заказчика – оплачивается отдельно.
- В случае, если въезд на территорию составляет 3м, ширина дороги должна быть не менее 7м, если ширина въезда составляет от 5 м. ширина дороги должна быть не менее 4 м.
- Грунт сухой, не паханый, не торфяник;
- Место разгрузки должно быть ровным.
- В случае если машина увязла на территории Покупателя, Покупатель обязан, обеспечить выезд машины и все расходы несет самостоятельно.
- Если в срок, установленный настоящим договором, Покупатель по каким-либо причинам не может принять товар, он обязан уведомить Продавца в письменном виде за три дня до наступления срока, установленного настоящим договором.
- Перенос срока поставки осуществляется в письменном виде и подтверждается подписями либо печатями сторон.
7. Ответственность сторон.
7.1. В случае просрочки оплаты товара Покупатель уплачивает пеню в размере 1,0% от просроченной суммы за каждый день задержки платежа. В случае неоплаты товара в течение от 15 до 30 дней по истечении установленного срока оплаты размер пени увеличивается до 2,0% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. По истечению 30 дневного срока Продавец вправе продать товар, за который внесли аванс, с суммы внесенного аванса вычесть штрафные санкции.
7.2. В случае просрочки поставки товара Продавец уплачивает пеню в размере 1,0% от суммы денежных средств уплаченных за товар, за каждый день просрочки поставки товаров. В случае просрочки поставки товара в течение от 15 до 30 дней по истечении установленного срока поставки размер пени увеличивается до 2,0% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки поставки товара. По истечению 30 дневного срока Покупатель вправе потребовать возврат внесенных денежных средств с учетом штрафных санкций.
7.3. После извещения Покупателя Продавцом о готовности товара к отгрузке, согласно спецификации, покупатель обязан в течении двух дней с момента извещения, принять строение на базе у Продавца и вывести товар не позднее пяти дней с момента извещения Покупателя о готовности продукции к отгрузке. В случае не своевременного вывоза заказной продукции с базы поставщика Покупатель оплачивает стоимость размещения продукции дополнительно к стоимости договора из расчёта 300(триста) рублей в день за стоянку продукции на базе Продавца.
8. Срок действия настоящего договора.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств. Окончание срока действия договора не распространяется на уже возникшие взаимные обязательства между сторонами по расчетам друг с другом. Любые изменения, дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями сторон.
8.2. Если одна из сторон уведомила другую сторону в письменном виде о желании расторгнуть договор, то при отсутствии взаимных претензий, договор считается расторгнутым через 10 дней с момента уведомления.
9. Форс-мажор
9.1. В случае наступления обстоятельств, препятствующих полному или частичному исполнению какой-либо из сторон обязательств по договору, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия любого характера или других, не зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна о наступлении и прекращении таких обстоятельств немедленно извещать другую сторону.
9.3. Доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить справки, выдаваемые компетентными органами.
10. Иные положения.
10.1 Стороны обязуются предпринимать все усилия для разрешения всех споров и разногласий, которые возникают в отношении, в связи с, или в результате выполнения настоящего договора, путем переговоров и на основании действующего законодательства РФ.
10.2 В случае не достижения согласия путем переговоров любая из сторон справе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд г.Рязани.
10.3 Настоящий договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу на русском языке — по одному для каждой из сторон.
10.4 Любые изменения, дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями сторон,
10.5 Все накладные, приложения и акт приема передачи товаров являются неотъемлемой частью настоящего договора.
11. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.
Покупатель Продавец
ООО «РОСТ» г. Рязань ул. Костычева д.9 тел. 4912-90-70-70, 8910-562-09-63
в ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ОАО) Г.РЯЗАНЬ
Кор. счет 0000000000000000000000
Заказчик _______/______________/ Директор ________ /_____________/
Типовой образец договора купли-продажи бытовки (вагончика)
Главная » Документы » договоры » Договора купли-продажи » Типовой образец договора купли-продажи бытовки (вагончика)
Прежде чем купить бытовку или вагончик, в обязательном порядке потребуется внимательно изучить договор, без которого сделка не является действительной. Кроме того, нельзя доверять устным договоренностям, так как всегда есть риски столкнуться с мошенническими действиями.
Образец типового договора купли-продажи бытовки (вагончика)
Бытовка (вагончик) – представляет собой разговорное название, как известно это временное помещение. Его принято использовать в основном для бытовых нужд, и часто встречается на строительных площадках, сюда можно отнести и дачные участки.
Несмотря на то, что многие люди никогда не сталкивались с оформлением подобных договоров, хочется отметить, что сделать это возможно собственными силами, т.е. не обращаясь за помощью к юристам.
Конечно, всегда можно сделать это, но подумайте, стоит ли терять свое драгоценное время и деньги, когда можно детально изучить образцы документов в сети интернета.
В качестве образцовой структуры соглашений такого рода можно привести следующую:
- Важно указать дату составления договора;
- Реквизиты сторон. Здесь важно отметить, потребуется указать данные представителя, доверителя. Кроме того, сюда относятся и данные доверенности, которая собственно и дает на это право;
- Описание сути сделки. Как правило, такой договор оформляется с той целью, чтобы можно было понять, его суть в том, чтобы одна сторона передала другой стороне предмет;
- Обязательно должен присутствовать пункт, раскрывающий характеристики предмета сделки;
- Стоимость сделки;
- Права и обязанности участников сделки;
- Порядок передачи объекта продажи;
- Иные условия для сторон;
- Основания, порядок расторжения, внесения изменений в соглашение;
- Адреса и подписи сторон.
Существенные условия договора купли-продажи бытовки (вагончика)
Такой договор – представляет собой важнейшее соглашение, по нему продавец передает в собственность покупателю движимое нежилое помещение. Что касается предмета договора, то сюда принято относить движимое имущество. Предмет договора – это важнейший пункт документа, соответственно он должен всегда соблюдаться, учтите это.
Типовой образец договора купли-продажи в рассрочку между физическими лицами.
Как выглядит договор купли-продажи павильона, смотрите тут.
Требования, предъявляемые к договору купли-продажи бытовки (вагончика)
Прежде чем приступать к оформлению договора, следует понимать, что он должен обладать письменной формой, ведь это и есть важнейшее условие. Если не соблюсти этого ценного правила, то соглашение нельзя считать заключенным. Кроме того, потребуется определить и стороны договора, сроки, собственно в течение, которых обязательство будет исполнено.
Если внимательно изучить закон, то можно понять, цена здесь не выступает важным условием, поэтому указывать ее при необходимости не нужно. Но как заявляют по-настоящему опытные юристы, все же, конкретная сумма в договоре должна присутствовать, это позволит избежать серьезных неприятностей в будущем.
Поэтому старайтесь учесть это. Вообще если соблюдать все те условия, о которых было сказано, то можно рассчитывать на положительный результат заключаемого соглашения, к чему и должны стремиться участники сделки.
Договор на изготовление бытовки образец
Бесплатная юридическая помощь
3. Передача товаров Покупателю и их возврат. 3.1. Датой передачи товара считается дата подписания товарной накладной и акта о приеме товара представителем Покупателя. 3.2. В случае отказа принимать товар, Покупатель обязан указать причину отказа в акте о приеме передачи товара.
4. Приемка товаров по количеству и качеству.
4.1. Покупатель обязан принять товар: по количеству и внешнему виду непосредственно при его получении от Продавца. 4.2. Представители Продавца и Покупателя в день передачи товара подписывают товарную накладную на переданные товары и акт, в котором отражают результат его приемки по количеству и внешнему виду.
4.3. Инфо Бригада строителей Подрядчика обязана:
- Произвести монтаж фундамента из материалов, предоставленных подрядчиком согласно схеме фундамента №1 по настоящему договору.
- На этом обязанности бригады строителей заканчиваются.
- Произвести сборку сруба в комплекте пиломатериалов из материалов подрядчика без внутренней отделки под временную кровлю рубероид.
Образец договора на изготовление и поставку продукции
Поставить Продукцию в соответствии с предоставленными Покупателем образцами, с предоставлением всех необходимых сертификатов и документов. 2.1.3. Поставить Продукцию в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя. 2.1.4.Уведомить Покупателя не позднее трех рабочих дней до момента поставки о предстоящей поставке Продукции по электронной почте ________или по телефону _______.
Образец договора подряда на строительство бытовки
Заказчик гарантирует возможность подъезда автотехники Подрядчика непосредственно к месту разгрузки. При состоянии дороги, не позволяющей проехать к месту разгрузки и произвести машине необходимые маневры (определяет Подрядчик), или в случае ограничений наложенных ГИБДД не позволяющих проехать к месту разгрузки, материалы для строительства выгружаются в наиболее близком и удобном месте по согласованию с Заказчиком и далее буксируются на участок за счет Заказчика, либо возвращаются назад с оплатой Заказчиком транспортных расходов по двойному тарифу.
Расчистку подъездных дорог, и строительной площадки Заказчик обеспечивает до начала выполнения работ.2.3.
Внимание Прежде чем купить бытовку или вагончик, в обязательном порядке потребуется внимательно изучить договор, без которого сделка не является действительной.
Кроме того, нельзя доверять устным договоренностям, так как всегда есть риски столкнуться с мошенническими действиями.
2155317.ru
Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 11.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, должна приложить все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 12.1.
Внимание Несмотря на то, что многие люди никогда не сталкивались с оформлением подобных договоров, хочется отметить, что сделать это возможно собственными силами, т.е.
не обращаясь за помощью к юристам. Конечно, всегда можно сделать это, но подумайте, стоит ли терять свое драгоценное время и деньги, когда можно детально изучить образцы документов в сети интернета.
В качестве образцовой структуры соглашений такого рода можно привести следующую: Важно указать дату составления договора; Реквизиты сторон.
Договор о строительстве бытовки
Число дней строительства определяется в 5 рабочих погожих дней. 2.1.3. В обязанности заказчика не входит предоставление исполнителю инструментов и приспособлений требующихся для выполнения обязательств по строительству данной бытовки, за исключением случаев, когда Исполнитель до начала работ не мог знать о необходимости использования такого оборудования или инструментов.
2.1.4. Расчет количества необходимых материалов возложен на Исполнителя.
Образец договора подряда на изготовление и доставку деревянного сруба, заключаемый между юридическим и физическим лицом.
Все характеристики выбранного варианта Сруба: размеры сруба, комплектация, проект Сруба, пиломатериалы, стоимость, возможные дополнения, формы оплаты и сроки поставки сруба и пиломатериалов оговариваются в Приложении №1, которое согласовывается и подписывается Сторонами Договора и является неотъемлемой его частью.1.4.
Сборка и установка на Участке Сруба, являющегося предметом договора, осуществляется Бригадой, предоставленной Исполнителем, которая осуществляла изготовление указанного Сруба и, в случае выявления дефектов при сборке Сруба, Бригада несет материальную ответственность, соразмерную выявленным недостаткам.1.5.
Договор на изготовление вагон бытовок
Срок поставки – в день подписания данного договора.
Грунт сухой, не паханый, не торфяник; Место разгрузки должно быть ровным.
В случае если машина увязла на территории Покупателя, Покупатель обязан, обеспечить выезд машины и все расходы несет самостоятельно. Если в срок, установленный настоящим договором, Покупатель по каким-либо причинам не может принять товар, он обязан уведомить Продавца в письменном виде за три дня до наступления срока, установленного настоящим договором. 2. Обязанности сторон. 2.1. Обязанности Заказчика.
Договор.
Сруб является заготовкой для сборки и представляет собой подготовленные и пронумерованные бревна и пиломатериал различных сечений. Детали, из которых изготавливается деревянный сруб, должны отвечать следующим характеристикам: — пиломатериал (доска, брус, бревно) 1-2 сорт. — диаметр наружных стен (бревна) 22 см.
1.3. Все характеристики выбранного варианта Сруба: размеры сруба, комплектация, стандартный проект Сруба пиломатериалом, стоимость, возможные дополнения, формы оплаты и сроки поставок пиломатериалов оговариваются в Приложении №1, которое согласовывается и подписывается сторонами Договора и является неотъемлемой его частью. 2.Обязанности сторон: 2.1. Исполнитель обязуется осуществить комплекс работ по доставке, сборке и установке на Участке деревянного сруба, указанного в приложении №1 настоящего договора, а также выполнить выбранные и согласованные в приложении №1 настоящего договора дополнительные работы (по желанию Заказчика) . 2.1.
Договор на строительство дома
Заказчик гарантирует возможность подъезда автотехники Подрядчика непосредственно к месту разгрузки. При состоянии дороги, не позволяющей проехать к месту разгрузки и произвести машине необходимые маневры (определяет Подрядчик), или в случае ограничений наложенных ГИБДД не позволяющих проехать к месту разгрузки, материалы для строительства выгружаются в наиболее близком и удобном месте по согласованию с Заказчиком и далее буксируются на участок за счет Заказчика, либо возвращаются назад с оплатой Заказчиком транспортных расходов по двойному тарифу. Расчистку подъездных дорог, и строительной площадки Заказчик обеспечивает до начала выполнения работ.
2.3. При необходимости использования трактора Заказчик оплачивает расходы по буксировке автотранспорта Подрядчика до места разгрузки и обратно до твердого покрытия дороги.